Арбитражный суд Хабаровского края.
Арбитражный суд через мой арбитр
Арбитражный суд Хабаровского края. Поиск. Смотреть позже. В России начала работать система “Мой арбитр”, позволяющая подать заявление в арбитражный суд через интернет в любое время суток. Использование сервиса «Мой арбитр» существенно упростило участникам арбитражного процесса подачу заявлений, жалоб и прилагаемых к ним документов и в значительной мере сократило временные затраты на доставку документов в арбитражный суд. Информация о лоте. Арбитражный управляющий. Мой Арбитр — это информационно-справочная платформа, представляющая службу Арбитражных судов Российской Федерации. Антикоррупционная декларация, Арбитражный суд Хабаровского края. Судьи. Данные из официальных источников в удобном формате.
Арбитражный суд Хабаровского края
На сайт арбитражного суда в Хабаровском крае произошла серия хакерских атак. Арбитражный суд принял решение об удовлетворении иска путем подписания резолютивной части решения, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Список арбитражных судов Хабаровского края. Арбитражный суд Хабаровского края. Хабаровск, улица Ленина, 37. Судьи арбитражного суда Хабаровского края. Арбитражный суд Дальневосточного округа официальный сайт. Судьи арбитражного суда Хабаровского края. Арбитражный суд Дальневосточного округа официальный сайт. Рассказываем, что такое электронный реестр арбитражного суда, как ориентироваться в картотеке дел и найти нужный правовой акт н.
Решение Арбитражного суда Хабаровского края от 03.07.2023 № А73-7917/2022
Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи О.П. Медведевой. Арбитражный суд Хабаровского края: все адреса на карте, телефоны, время работы, фото и отзывы. Что рассматривает арбитражный суд? Фото из арбитражного суда Краснодарского края. Заверить содердажание у нотариуса сегодня не успел, постараюсь завтра.
Мой арбитр картотека
Задача всех остальных инстанций заключается в проверке решений первичных арбитражных судов по жалобе заявителей. Таких инстанций три: апелляционная, кассационная и Высший арбитражный суд. Обзор сайта высшего Арбитражного суда Российской Федерации Московский областной суд официальный сайт Web-портал предоставляет доступ к информации о любом судебном заседании. Подключиться к информационной базе можно через компьютер или телефон, скачав мобильную версию портала www. В базу регулярно поступает информация обо всех делах, рассмотренных или рассматриваемых судами. Найти нужное дело в картотеке возможно через строку поиска с указанием параметров или при внесении индивидуального кода, присвоенного делу. Чтобы система отобразила список дел, достаточно заполнить одно поле, затем внося уточнения в запрос. Это позволяет отыскать нужное судебное дело без знания уникального номера. Каждая информационная карточка отображает материалы дела постановления, акты, справки , статус дела, историю рассмотрения в разных судебных институтах. Информация выстроена в хронологическом порядке.
Сервис позволяет прямо из базы распечатать и просмотреть запрашиваемые документы например, акты. Документ загружены в систему в формате PDF в первоначальном виде. В каждой карточке имеются разделы: Стороны дела; Данные о судах, судьях; Документы судебные акты, заключения, экспертизы. Ресурс располагает данными о 27 миллионах судебных дел, хранит 20 миллионов актов. Ежемесячно база пополняется в среднем на 100 000 дел и на 400 000 документов. Цель создания сайта — демонстрация прозрачности ведения дел в арбитражных судах. Что должен содержать иск в арбитражный суд Содержание иска отражено в статье 125 Арбитражного процессуального кодекса РФ. В документе обязательно должна содержаться следующая информация: наименование судебного органа, куда подается иск; кто и на кого подает иск, должны быть указаны полные наименования компаний или Ф. К иску прилагается квитанция, подтверждающая уплату госпошлины, соответствующей виду дела и сумме заявленного иска.
Размер пошлины также зависит от того, является ли заявитель физическим или юридическими лицом. Конкретная величина указана в статье 333. Пошаговая инструкция для новичков Поисковик по информации о производствах арбитражного суда — картотека, расположен слева на главной странице портала электронное правосудие. Он включает в себя 5 фильтров, упрощающих работу в сервисе. Пользователю предлагается ввести в открытые поля данные: участника дела истца, ответчика или третьего лица ; судьи по данному судопроизводству; суда, в котором слушается дело; интересующего дела буквенно-цифровой номер ; После введения информации в поисковике требуется нажать «Найти». В окне справа откроется информация по интересующему делу. Чтобы открыть карточку производства, необходимо кликнуть на его выделенный синим цветом номер. В карточке дела кроме вкладок с полными данными есть функция отправки документов на печать. Она расположена в верхней строчке страницы.
Там же находится ссылка для мониторинга дела, после нажатия на неё данные и новости судопроизводства появятся в «Электронном страже» и в подразделе «Моего арбитра». Как найти официальный сайт картотеки арбитражных дел РФ В левой части лицевой страницы находится поисковая система с формой поиска судебных дел и документов. Чтобы найти нужные данные, необходимо заполнить поля: Сторона истец, ответчик, третье лицо, иное лицо ; ФИО Судьи; Номера дела при наличии ; Дата регистрации дела. В нижней части формы указана актуальная информация о количестве дел в базе. Для удобства система автоматически запоминает пять последних просмотренных пользователем дел. В верхней части сайта расположены разделы: Страж через раздел пользователь сможет зайти в личный кабинет, оформить подписку на интересующие новости ; Банк решений можно найти необходимые документы в оцифрованном виде ; График судебных заседаний; Перерывы; Мой арбитр — электронный документооборот, определяющая отношения между лицами, сторонами судебного процесса, портал для специалистов в области юриспруденции система позволяет подать жалобы, апелляции, различные заявления, предоставляет доступ к калькулятору пошлин ; Проверка подлинности судебного акт. Ниже располагается инструкция по работе с сайтом, а также вкладки, позволяющие отсортировать найденные дела по категориям: административные, гражданские, банковские дела и судебные поручения. Популярные страницы домена КАД арбитр имеет несколько разделов. Кроме картотеки — самого популярного повода для посещения сайта, на ресурсе присутствуют разделы с действующими электронными сервисами: Электронный страж.
Личный раздел с возможностью сохранения интересующих дел и автоматической рассылкой новостей по ним.
Работать в нём будут примерно две сотни специалистов. Проектом предусмотрены следующие зоны: конференц-зал, залы судебных заседаний с совещательными комнатами, кабинеты судей и архив текущих дел, помещение для проведения примирительных процедур, кабинет для ознакомления с делом. Также планируется оборудовать библиотеку юридической литературы и кодификации, отдельно возвести здание автостоянки. Компания «ВостСибСтрой» уже приступила к строительным работам. Она должна ввести объект в декабре следующего года.
Этим предостережением на уполномоченный орган администрации района возложена обязанность провести мероприятия, направленные на охрану и защиту земель, в том числе меры пожарной безопасности в отношении земельного участка, находящегося на территории муниципального района. Основанием для выдачи данного предостережения послужили результаты проведенного Управлением Россельхознадзора выездного обследования земельного участка, в ходе которого установлено наличие на земельном участке следов прохода сельскохозяйственной техники, сенокошения, выжигания остатков скошенной травянистой растительности, а также отсутствие противопожарной минерализованной полосы. Оспаривая предостережение, заявитель приводил доводы о том, что он не является владельцем земельного участка, собственность на который не разграничена, и сам какую-либо деятельность на нем не ведет.
Ждем, когда в столице решат проблему. Так как суды общей юрисдикции находятся на другой платформе, они не подверглись хакерской атаке, — уточнили в пресс-службе Арбитражного суда. Антивоенный призыв оставили неизвестные хакеры, которые взломали сегодня сайт хабаровского арбитражного суда.
Официальный сайт шестого арбитражного суда Хабаровского края
Как рассказали Legal. Report в пресс-службе краевого СУ СКР, Абрамов работал в 2007-2013 годах в одной из крупных компаний Хабаровска, связанной со строительством. Во время сопровождения сделки по слиянию он воспользовался доверием гендиректора и получил пустые листы с подписью руководителя и печатью. После увольнения Абрамов уехал в Таиланд. Там он изготовил сфальсифицированные документы, о том, что якобы в мае 2014 года приобрел принадлежащую стройфирме производственную базу по ремонту техники, включая земельный участок в 6000 кв. В 2015 году Абрамов по электронной почте подал в АС Хабаровского края два иска к бывшему работодателю.
По делам о банкротстве, а также делам, которые рассматривают в закрытом режиме, онлайн-доступ к материалам не предоставляют. Для участия в онлайн-заседании стороны должны предварительно подтвердить свои учётные записи в единой системе идентификации и аутентификации. Ходатайство о проведении заседания по видеоконференции тоже направляют через систему «Мой Арбитр». Онлайн-заседания проходят на базе «Картотеки арбитражных дел».
Метод 1. Заведите аккаунт на ГосУслугах с помощью Почта Банка, Сбербанка или Тинькофф на сайтах банков, если пользуетесь их услугами. Этот способ самый легкий и оперативный, потому что не придется никуда лично ехать. Метод 2. Напрямую зайдите на www. Укажите e-mail, личные данные и мобильный телефон. Затем вам должна прийти SMS-ка, чтобы подтвердить личность. Чтобы повысить уровень доступа, зайдите в свой аккаунт и заполните следующие поля: Страховой номер индивидуального лицевого счёта и сведения из паспорта. Результат придет в виде письма на e-mail. Обработка может заниматься пару часов или даже несколько дней. Поэтому не паникуйте, если ответ не поступит сразу. Для получения аккаунта нужной разновидности, воспользуйтесь описанными вариантами ниже. Придите в ближайший центр обслуживания населения, взяв с собой уникальный номер индивидуального лицевого счёта застрахованного лица и паспорт. Закажите получение кода подтверждения личности через Почту России. Метод 3.
В частности, в размещенном тексте упоминаются политзаключенные, Украина и Гаага. Точное количество сайтов, попавших под атаки, пока не известно. Например, сайты арбитражных судов Санкт-Петербурга, Бурятии, Камчатского, Забайкальского краев работают на 09:59 по томскому времени в обычном режиме. В Арбитражном суде Томской области журналисту vtomske.
Решение Арбитражного суда Хабаровского края от 03.07.2023 № А73-7917/2022
Классифицированная электронная подпись необходима для работы с Федеральным арбитражным судом Российской Федерации «Мой Арбитр», которая обеспечивает юридическую значимость сведений. Оформление сертификата квалифицированной электронной подписи осуществляется только в аккредитованных удостоверяющих центрах. Документы, необходимые для оформления электронной подписи в ККМ.
Высшая инстанция последовательно отклонила доводы заявителей, указав, что наличие сбоев в электронной системе необходимо подтвердить доказательствами. Кроме того, они не препятствуют отправке жалобы по почте. Ознакомление с судебными актами В первом случае в обоснование ходатайства о восстановлении пропущенного процессуального срока на подачу кассационной жалобы заявитель сослался на неполучение по почте копии обжалуемого постановления суда округа, а также указал на сбои в работе электронной системы «Мой арбитр». Однако ВС не нашел оснований для удовлетворения ходатайства, отметив, что представитель заявителя присутствовал на заседании суда округа, состоявшемся 31 октября 2022 года, на котором была объявлена резолютивная часть обжалуемого постановления.
Постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа от 02.
Решением суда от 05. Прокурор, не согласившись с решением от 05. В обоснование жалобы заявитель приводит доводы о том, что оснований для изменения срока выполнения работ на основании пункта 9 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05. Сергеевка в период с 17. Кроме того, положения статьи 95 Закона о контрактной системе не предусматривают возможность изменения срока выполнения работ по контракту на основании плохих погодных условий, а предмет спорного контракта не попадает под действие пункта 9 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе. Минобороны России также обратилось в Арбитражный суд Дальневосточного округа с кассационной жалобой на решение от 05. В обоснование жалобы заявитель приводит доводы о том, что введение режима чрезвычайной ситуации в месте выполнения работ не является основанием для изменения сроков выполнения работ на основании пункта 9 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе.
Отмечает, что подрядчик вправе ссылаться на неблагоприятные погодные условия в случае привлечения последнего к гражданско-правовой ответственности за нарушение сроков выполнения работ. Указывает, что неблагоприятные гидрометеорологические явления не являются непреодолимой силой, а являются прогнозируемым событием. В судебном заседании представитель прокуратуры и Минобороны России на отмене судебных актов настаивали по основаниям, изложенным в кассационных жалобах. ООО «Корсар», извещенное надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, в том числе путем размещения соответствующей информации на сайте арбитражного суда в сети «Интернет», своих представителей для участия в судебном заседании суда кассационной инстанции не направило, что в соответствии с частью 3 статьи 284 АПК РФ не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие. Учитывая ходатайство Востоквоендор, определением от 29. В назначенное время представитель Востоквоендор к веб-конференции не подключился, суду не представлена информация технической службы о наличии ограничений и технических работ в указанное в определении время 31. Как установлено судами и следует из материалов дела, ВП ВВО проведена проверка исполнения Востоквоендор требований законодательства о закупках товаров, выполнении работ и оказании услуг для государственных нужд.
В ходе проверки установлено, что 28. Из пункта 2. Сергеевка, протяженностью 1,607 км» работы.
По новым правилам, с 1 января документы в электронном виде должны будут подаваться посредством заполнения формы на сайте арбитражного суда, но через личный кабинет, созданный в системе «Мой арбитр». К апелляционной и кассационной жалобам обжалуемые судебные акты должны прилагаться путем выбора пользователем копии соответствующего судебного акта из Картотеки арбитражных дел. После направления в суд документов, подписанных электронной подписью, пользователю в личный кабинет приходит уведомление о поступлении документов в информационную систему, содержащее дату и время поступления документов.
Заказы АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ (2721047383)
Опыт работы более 8 лет Если Вам нужна помощь в поиске точной даты и времени судебного заседания, то я готов помочь. Для этого нажмите на кнопку: "Узнать дату" и вас перекинет на мой чат в WhatsApp, где я предоставлю Вам эту информацию. Услуга платная - 199 руб. Пользователи ресурса могут отслеживать каждый производственный этап. Здесь публикуются следующие постановления Определение, что иск принят к производству. Определение, что назначено предварительное заседание. Определение об отсрочке по оплатам пошлин. Определения по отказам в обеспечении.
В этот момент я подумал, что судья просто удалит сейчас файл из моего телефона! Но вместо этого председательствующая с еще одним судьей вышли в совещательную и, вернувшись, заявили: "Произошла какая-то ошибка в системе! Ваше дело мы уже рассмотрели утром и в удовлетворении жалобы отказали. Но мы тогда назначим пересмотр - по вновь открывшимся обстоятельствам. Я понимаю, что "пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам" - это не просто словосочетание, а установленная законом судебная процедура, со своими основанем, порядком, и. Также, как расмотрение дела в отсутствие стороны, не извещенной о времени и месте заседания, является безусловным основанием для отмены суд. Но вот меня терзают сомнения - останется ли определение в неизменном виде в Кад. Или "ошибка в системе" будет исправлена, а меня объявят маразматиком, да так, чтобы я сам начал сомневаться в своей памяти?! Заверить содердажание Кад.
Также был признан мнимым договор сингапурского займа. Это произошло в ходе рассмотрения фиктивного иска о возврате кредитных средств, который юрист для создания алиби инициировал якобы от представителей Magna Trading Ltd. Оказалось, что по месту регистрации офиса компании-кредитора в Сингапуре расположена автостоянка. А документы от иностранной фирмы подавались в АС Хабаровского края через сервис "Мой арбитр" с тех же IP адресов, которыми пользовался для обращений в суд и Абрамов. В 2018 году правоохранительные органы Королевства Таиланд задержали Абрамова и экстрадировали в Россию. В июне этого года обвиняемого доставили в Хабаровск, где поместили под стражу.
Такие же заглушки стоят на сайтах арбитражных судов других регионов страны. Редакция телеканала «Хабаровск» проверила сайты арбитража Москвы, Приморья, Дагестана, Новосибирской области.
Электронное правосудие
Почтовое отправление Ещё один заявитель настаивал, что из-за технического сбоя, случившегося 30 января 2023 года в работе информационной системы «Мой арбитр», он смог загрузить документы на сайте только 31 января, то есть уже по истечению двухмесячного срока на подачу кассационной жалобы. При этом высшая инстанция посчитала, что невозможность отправки жалобы посредством электронной системы никак не препятствовала заявителю сделать это через почтовое отделение. Таким образом, уважительность пропуска установленного срока подачи жалобы заявителем не подтверждена, что влечет отказ в восстановлении срока и возвращение жалобы без рассмотрения по существу», — резюмировал ВС номер дела: 305-ЭС23-2121. Код для публикации: ВС разъяснил, является ли сбой в "Моем арбитре" уважительной причиной пропуска срока ВС РФ рассмотрел три дела, в которых заявители просили восстановить пропущенный срок на подачу кассационной жалобы, ссылаясь на сбои в электронной системе «Мой арбитр».
Решение Арбитражного суда Хабаровского края от 3 июля 2023 г. Руководствуясь статьями 167-170, 176, 207-211 Арбитражного процессуального кодекса РФ, статьями 4.
Причем бесплатный доступ к такому онлайн-сервису имеют как юристы, так и обычные пользователи владельцы бизнеса, граждане.
Чтобы найти актуальную информацию по делу , нужно использовать фильтр поиска. Необходимые судебные документы можно скачать в карточке по делу. Дела, подсудные судам общей юрисдикции мирового, федерального , следует искать на иных подобных сайтах. Здесь же можно получить нужные сведения по всем закрытым или находящимся в судопроизводстве арбитражным делам. Что это такое и чем может помочь судебных решений, содержащих гос. Письма ВАС России.
В проверке добросовестности компании фирмы, ИП. Ведь при оформлении договора с новой фирмой бизнесмен всегда несет определенные риски. Так, потенциальный контрагент может иметь долги, которые будут мешать ему исполнить собственные обязательства. С помощью электронной системы КАД можно в подразделе сайта «Участник дела» забить название компании в «Найти» и таким образом, проверить: фигурирует ли контрагент фирмы, компании, ИП в деле; имеются ли закрытые дела в отношении контрагента и какие решения по ним принял суд. Если поиск не показал никаких судебных дел или их было найдено несколько, то, как правило, говорит о том, что этот контрагент добросовестно исполняет свои обязательства.
Арбитражный суд Хабаровского края Шепелева. Картотека арбитражных дел. Арбитражный суд Приморского края картотека дел. Решение суда картотека дел. Арбитражный суд Республики Татарстан картотека дел. Арбитражный суд Республики Татарстан судья Коротенко. Оксана Петровна судья. Шаманина Анна Владимировна судья. Никитина Оксана Петровна. Лошманова Оксана Николаевна. АС Кемеровской области. Арбитражный суд Кемеровской области. Арбитражный суд на красной Кемерово. Суд арбитраж Кемерово. Календарь судебных заседаний. График судебных заседаний. Расписание судебных заседаний. КАД арбитр. Городской суд Хабаровского края. Верхнебуреинский районный суд Хабаровского. Федеральные арбитражные суды РФ официальный сайт. Высший арбитражный суд Верховный суд РФ И. Высший арбитражный суд РФ официальный сайт. Система и структура арбитражных судов в РФ. Иерархия арбитражных судов РФ схема 2020. Система арбитражных судов РФ схема. Структура арбитражного суда РФ 2020. Хабаровский краевой суд. Секретариат председателя суда. Мой арбитр календарь судебных заседаний. Картотека арбитражных дел Тульской области. Софрина Зоя Федоровна. Софрина Зоя Федоровна Хабаровск. Шеина Зоя Сидоровна. Арбитражный суд Хабаровского края председатель суда. Арбитражный суд Свердловской области картотека дел. Электронные картотеки в суде. Картотека дел. Пермь новое здание суда. Судья Пермского краевого суда Галяра.